Правомерна ли неустойка, как ее избежать?

(5 ответов)

Евгения

Вопрос № 00045744
10.09.2024 13:06

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации.
Мы являемся подрядной организацией и учувствуем в торгах через электронные площадки.
Мы выиграли аукцион по 223 ФЗ, и уже выполнили работы.
Срок окончания работ по договору был продлен но работы в срок не выполнились так как производству работ мешала другая подрядная организация.
Мы писали письма о том что не успеваем сделать срок и описывали причины, на письма нам отвечали что наши доводы не приняты, договор не продляли. В итоге работы мы все таки сдали с опозданием и нам выставили неустойку в размере 1% от от стоимости не выполненных работ по настоящему договору. не выполненные работы составили 20% и неустойку нам выставили на все 100%.
За выполненные работы по договору оплата должна быть в течении 7 дней, а по факту получилось через 14 дней, т.к сначала заказчик оплатил не по тем реквизитам. Что мы можем в настоящий момент предъявить Заказчику, считаем что выставленная ими неустойка не правомерна.

Ким Галина

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

13.09.2024 01:24

Телефон

Существует общий принцип как написали, то и получили.

Для определения правомерности и/или обратного, по -меньшей мере, следует изучать ваш договор + деловую переписку, обстоятельства, на которые вы ссылаетесь как в обоснование своих доводов, придание им относимости доказательств.

Что мы можем в настоящий момент предъявить Заказчику, считаем что выставленная ими неустойка не правомерна. - если вы так считаете, предъявляйте свое мнение, а то, что вы хотите - обоснования, мотивировки - это работа юриста, стратегия защиты которого исходит из изучения документов + опыта.

Спасибо за ответ

Спросить

Потапов Никита Андреевич

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 8 лет

10.09.2024 13:38

Телефон

Здравствуйте!

Вы сделали правильные шаги, уведомив заказчика о невозможности выполнения работ в связи с обстоятельствами, независящими от Вас (работа другой бригады).

В настоящее время Вам необходимо направить досудебную претензию с требованием выплатить недостающую сумму задолженности, а затем обращаться в суд для принудительного взыскания задолженности.

Рекомендую Вам обратиться к арбитражному юристу для полноценной консультации с изучением всех документов по делу для более точного определения перспектив спора.

Спасибо за ответ

Спросить

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

11.09.2024 01:21

Телефон

Здравствуйте.

Для того, чтобы что-то предъявить заказчику и это сработает, нужно изучать заключённый договор, ранее поданные претензии. После чего обосновывать, исходя из фактических обстоятельств, правоприменения все доводы и требования. Это если по-хорошему работать. Если бесплатно, то - вы вправе направить досудебную претензию о неправомерности применения штрафных санкций.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Спросить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

10.09.2024 13:12

Телефон

Начинайте претензионно-судебную работу по взысканию задолженности по договору с учетом условий договоров, требований законодательства и иных обстоятельств.

С уважением, Чеботарев В.С. Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.

Спасибо за ответ

Спросить

Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 22 года

10.09.2024 15:37

Телефон

Ваш вопрос относится к платным консультациям. Нужно разбираться с документами, т.к. в контрактах заключенных по 223-ФЗ очень много нюансов.

Если нужна помощь, помогу дистанционно по разумной цене. Напишите мне в ватсапп. Все проблемы решаемы! Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Добрый день!

Ваша ситуация требует детального анализа и возможного обращения в суд для защиты ваших интересов. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Анализ договора: Внимательно изучите условия договора, в том числе положения о сроках выполнения работ, продлении сроков, неустойках и порядке их начисления. Обратите внимание на условия, при которых возможно продление сроков выполнения работ, а также на порядок урегулирования споров.

2. Документальное подтверждение: Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, подтверждающие причины задержки выполнения работ. Это могут быть письма, уведомления о препятствиях со стороны другой подрядной организации, а также ответы заказчика на ваши обращения.

3. Претензионный порядок: Направьте заказчику письменную претензию, в которой изложите свои доводы о неправомерности начисления неустойки. Укажите, что задержка выполнения работ была вызвана объективными причинами, не зависящими от вас, и что вы своевременно уведомляли заказчика о данных обстоятельствах. Также укажите на нарушение сроков оплаты выполненных работ со стороны заказчика.

4. Порядок начисления неустойки: Проверьте, правильно ли заказчик рассчитал неустойку. Если в договоре указано, что неустойка начисляется на стоимость не выполненных работ, а не на общую стоимость договора, то заказчик нарушил условия договора.

5. Судебное разбирательство: Если заказчик не удовлетворит вашу претензию, вы можете обратиться в арбитражный суд для защиты своих прав. В исковом заявлении укажите все обстоятельства дела, приложите копии всех документов и обоснуйте свои требования.

6. Консультация с юристом: Рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на вопросах договорного права и государственных закупок. Он сможет помочь вам подготовить необходимые документы и представить ваши интересы в суде.

Также обратите внимание на положения Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие вопросы неустойки и ответственность сторон по договору подряда. В частности, статья 405 ГК РФ предусматривает, что если просрочка исполнения обязательства вызвана действиями заказчика или третьих лиц, за которых заказчик отвечает, то исполнитель освобождается от ответственности за такую просрочку.

Надеюсь, эта информация будет полезной для вас. Удачи в разрешении вашего вопроса!

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

376 юристов отвечают

20 минут среднее время ответа

101 вопрос за сутки