Правило о содействии заказчика в практике Девятого ААС за 2025 год

WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
4 мин
Гражданское право
Адвокат Соснин Сергей Александрович объясняет: Правило о содействии заказчика в практике Девятого ААС за 2025 год
Нарушение подрядчиком обязательств по договору подряда, прежде всего условия о сроке, может обернуться для него серьёзными издержками в виде

Нарушение подрядчиком обязательств по договору подряда, прежде всего условия о сроке, может обернуться для него серьёзными издержками в виде взыскания убытков, неустойки и т.д. Одним из способов защиты в данном случае может являться использование положений ст. 718 ГК РФ. Она возлагает на заказчика обязанность по оказанию содействия в выполнении работ в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда.

На основе анализа постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда за 2025 год можно выделить несколько типичных форм (сценариев) неисполнения заказчиком обязанности по оказанию содействия подрядчику. Они послужили основанием для освобождения подрядчиков от ответственности за просрочку.

1. Непредоставление (несвоевременная передача) исходных данных для проектирования, а также технических условий

Заказчик не передаёт в установленный срок градостроительный план, технические условия, правоустанавливающие документы, задание на проектирование, результаты инженерных изысканий, без которых невозможно начать или продолжить разработку проектной документации.

Примеры дел:

  • Постановление от 30.01.2025 по делу № А40-50532/24, Минобороны vs ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (несвоевременная передача исходных данных, включая технические условия и правоустанавливающие документы на земельные участки).
  • Постановление от 03.09.2025 по делу № А40-129653/24, ППК «ВСК» vs ООО «Фэзера» (несвоевременная передача технических условий, задания на проектирование, акта выбора трассы).
  • Постановление от 23.09.2025 по делу № А40-159778/23, АО «НИЦ «Строительство» vs Управление делами Президента РФ (заказчик не согласовывал архитектурную концепцию и не предоставлял актуальный градостроительный план, несмотря на неоднократные запросы).
  • Постановление от 23.12.2025 по делу № А40-93285/25, МВД vs ООО «ППФ «Мастер» (непредоставление договоров подключения к сетям и технических условий, необходимых для корректировки рабочей документации).

2. Несвоевременная передача строительной площадки или объекта для производства работ

Заказчик не обеспечивает доступ на объект (строительную площадку) в сроки, установленные договором, либо передаёт её со значительной задержкой, что делает невозможным выполнение работ, в том числе обследований, изысканий и строительно-монтажных работ.

Примеры дел:

  • Постановление от 30.01.2025 по делу № А40-50532/24, Минобороны vs ФГУП «ГВСУ по специальным объектам».
  • Постановление от 07.03.2025 по делу № А40-141619/24, Минобороны vs ФГУП «ГУСС».
  • Постановление от 23.09.2025 по делу № А40-159778/23, АО «НИЦ «Строительство» vs Управление делами Президента РФ.

3. Непредоставление разрешительной документации

Заказчик не передаёт подрядчику документы, без которых невозможно законно осуществлять строительно-монтажные работы или подготовительные мероприятия (разрешение на строительство, порубочный билет и пр.).

Примеры дел:

  • Постановление от 30.01.2025 по делу № А40-50532/24, Минобороны vs ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (разрешение на вырубку зелёных насаждений, а также разрешение на строительство  получены с задержкой).
  • Постановление от 07.03.2025 по делу № А40-141619/24, Минобороны vs ФГУП «ГУСС»  (задержка в получении разрешения на строительство).

4. Затягивание выполнения встречных организационно-технических действий (отключение сетей, выдача нарядов и пр.).

Для выполнения некоторых видов работ необходимо содействие заказчика в обеспечении режимных условий (отключение электроэнергии, выдача нарядов-допусков, организация пропусков и т.п.). Несовершение таких действий в разумный срок признаётся просрочкой кредитора.

Пример:

  • Постановление от 26.06.2025 по делу № А40-315440/24, ПАО «Россети Московский регион» vs ООО «Фаби» (заказчик длительное время не обеспечивал отключение электроэнергии (КТП), необходимое для производства работ, ссылаясь на различные причины, что фактически блокировало выполнение работ).

5. Неисполнение обязанности по получению положительного заключения государственной экспертизы

Поскольку обязанность по обращению за получением положительного заключения государственной экспертизы лежит на заказчике (ст. 49 ГрК РФ), затягивание этого этапа или непредставление подрядчику заключения не может вменяться в вину подрядчику.

Примеры дел:

  • Постановление от 30.01.2025 по делу № А40-50532/24, Минобороны vs ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» (поскольку получение положительного заключения госэкспертизы лежит на заказчике, срок прохождения экспертизы не включается в срок выполнения работ подрядчиком).
  • Постановление от 23.12.2025 по делу № А40-93285/25, МВД vs ООО «ППФ «Мастер» (срок прохождения экспертизы не должен включаться в общий срок выполнения работ, поскольку зависит от заказчика).

__

В данных делах суды устанавливали со стороны заказчика, как правило, совокупность различных нарушений, что позволяло им занять сторону подрядчика и отказать в привлечении последнего к гражданской ответственности.

Как видно из ст. 718 ГК РФ, она предусматривает конкретизацию форм содействия со стороны заказчика в самом договоре. Поэтому чтобы подрядчику не пришлось ссылаться на общие положения ГК РФ (ст.ст. 307, 405, 406 ГК РФ),  при заключении договора следует по возможности включать в договор конкретные условия об обязанностях заказчика по содействию в целях защиты своих интересов. Такие условия могут предусматривать:

  • перечень исходных данных и сроки их передачи;
  • сроки передачи строительной площадки и разрешительной документации;
  • порядок согласования промежуточных результатов;
  • обязанность заказчика по получению технических условий и прохождению экспертизы и др.

Чёткие условия договора позволят подрядчику в случае спора прямо сослаться на их нарушение и освободиться от ответственности за просрочку.

На ваш вопрос может ответить искусственный интеллект

Статья была полезна?

Не нашли ответа? Задайте вопрос юристам

0 Отзывы
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все отзывы

Подобные публикации

Вопросы по теме

  • Получение льготы при получении ТУ

    2 ответа

    Я являюсь собственником земельного участка на котором выданы технические условия на 1 фазу и 2.5 киловатта.
    Я хочу увеличить мощность до 15 кВт и 3 фаз.
    Если я со своим отцом, который имеет инвалидность заключу договор аренды этого земельного участка на 13 месяцев, зарегистрирую этот договор в Росреестре, и отец от своего имени пойдет подаст заявления в России на получение 3 х фаз и увеличение мощности до 15 кВт с учётом справки об инвалидности. Вопросы: примут ли россети такое заявление и пересчитают тарифы по льготной ставке? Насколько такая схема юридически легитимна и какие риски в себе несёт ?

    Грачёв Георгий Владимирович

    Схема юридически уязвима: договор аренды не наделяет арендатора правом на льготное технологическое присоединение собственника. Россети вправе отказать, поскольку льгота привязана к правовому статусу заявителя как потребителя, а не арендатора. Отец является инвалидом какой группы инвалидности? Имейте ввиду - уточняющий вопрос задаю неспроста! Работаю в основном в данной области права и знаю все нюансы, но выбор специалиста на площадке остаётся полностью за Вами! В практике данной категории споров подобные схемы через аренду в 9 из 10 случаев квалифицируются сетевой организацией как попытка обхода установленного порядка, после чего следует отказ с последующим административным и гражданско-правовым анализом сделки на предмет мнимости. Последствием признания договора мнимым является полное обнуление всех юридически значимых действий, совершённых на его основании, включая поданные заявления. Подчеркну, что исход зависит от конкретных обстоятельств, так как каждая ситуация индивидуальна по-своему! Желаю удачи в решении вопроса! С уважением, земельный юрист Грачёв Георгий!

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.

    Нет, по договору аренды льготы не применяются. Риск - отказ в льготном подключении.

  • Разумный срок заявить о недокомплекте товара, это сколько?

    3 ответа

    Разумный срок заявить о недокомплекте товара, это сколько?------------------------
    В случаях когда покупатель заметил недокомплект у товара для дома, входящий в “ Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену” а именно “мебельные гарнитуры”?
    ---------------------------------------
    Сборку покупатель делал сам или сам нанимал 3-х лиц.
    Получил мебель в сборе, в коробках. Коробки не вскрывал.
    Через сколько покупатель может по закону заявить о недокомплекте товара? А поставщик обязан доукомплектовать мебель или забрать некомплектный товар.
    --------------------------------
    Сколько времени есть на это у покупателя? Месяц, полгода, год, два, три?

    Старков Алексей Гаврилович

    По общему правилу, потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, если он не подошёл по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Срок — 14 дней, не считая дня покупки. 23Продавец может установить более длительный срок возврата. Информацию о сроках необходимо уточнить у продавца или в документах на товар. Звоните и получите помощь юриста прямо сейчас.

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Разумность определяется в каждом случае с учетом всех обстоятельств дела. Необходимо обсудить договор.

    Шатаев Сергей Игоревич

    Добрый день!!! В сложившейся ситуации, на основании ч. 1 ст. 480 ГК РФ потребитель имеет право обратиться к продавцу с одним из требований: - соразмерного уменьшения покупной цены;- доукомплектования товара в разумный срок.Только в случае если продавец в разумный срок не выполнил одно из указанных требований, потребитель вправе предъявить требование о замене некомплектного товара на комплектный или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврат уплаченной денежной суммы, в отличие от продажи некачественного товара, когда потребитель вправе сразу предъявлять эти требования на основании ст. 18 Закона РФ.Стоит отметить, что свои требования потребителю необходимо указывать в заявлении (претензии), составленном в двух экземплярах. Один экземпляр с копиями необходимых документов (чеков, квитанций и т.п.) вручается продавцу, другой остаётся у потребителя с отметкой о дате вручения и печатью организации. Если вручить претензию лично не представляется возможным, то ее можно направить заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес хозяйствующего субъекта.Согласно ст. 21 Закона РФ продавец обязан заменить товар в течение семи дней со дня предъявления требования о замене товара. Однако, если в момент предъявления требования необходимый для замены товар отсутствует у продавца, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования.Требование о возврате уплаченной денежной суммы в соответствии со ст. 22 Закона РФ подлежит удовлетворению в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего требования.В случае нарушения указанных сроков продавцу в соответствии с п. 1 ст. 23 Закона РФ придется уплатить потребителю неустойку (пеню) в размере одного процента цены товара за каждый день просрочки. А если продавец все же отказывается разрешить возникший спор в добровольном досудебном порядке, то потребитель вправе обратиться за защитой нарушенных прав в судебный орган на основании ст. 17 Закона РФ.Согласно ст. 17 Закона РФ иски предъявляются по месту жительства истца или по месту нахождения ответчика, или по месту причинения вреда. Потребитель по искам, связанным с нарушением его прав, освобождается от уплаты государственной пошлины. Обращайтесь по номеру телефона или ватсап.

  • Изменяется ли порядок устранения некомплекта если дело уже рассматривается в суде?

    4 ответа

    Добрый день,

    Потребитель подал в суд дефектам (царапины).

    Через заседание потребитель сказал что у него еще есть недокомплект.

    Меняется ли порядок, процедура в статье 480? Можно упростить процедуру и сразу подавать на возврат денег?

    .

    Статья 480. Последствия передачи некомплектного товара

    1. В случае передачи некомплектного товара (статья 478) покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца:

    1 соразмерного уменьшения покупной цены;

    2 доукомплектования товара в разумный срок.

    3 Только в случае если продавец в разумный срок не выполнил одно из указанных требований, потребитель вправе предъявить требование о замене некомплектного товара на комплектный или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврат уплаченной денежной суммы, в отличие от продажи некачественного товара, когда потребитель вправе сразу предъявлять эти требования на основании ст. 18 Закона РФ.

    Жирнов Юрий Михайлович

    Здравствуйте, истец имеет имеет право в ходе судебного заседания уточнить свои исковые требования, если они охватываются одним предметом спора.

    Жидко Сергей Владимирович

    Порядок и процедура, описанные в статье 480 Гражданского кодекса РФ, не меняются, если через заседание потребитель сказал, что у него ещё есть недокомплект.

    Согласно пункту 1 статьи 480, в случае передачи некомплектного товара покупатель вправе потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплектования товара в разумный срок.

    Если продавец в разумный срок не выполнил требования, покупатель вправе по своему выбору потребовать замены некомплектного товара на комплектный или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

    Свои требования необходимо указывать в заявлении (претензии), составленном в двух экземплярах. Один экземпляр с копиями необходимых документов вручается продавцу, другой остаётся у потребителя с отметкой о дате вручения и печатью организации. Если вручить претензию лично не представляется возможным, то её можно направить заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес хозяйствующего субъекта.

    В случае отказа продавца удовлетворить требования в добровольном порядке либо неполучении ответа на претензию, следует обратиться с исковым заявлением в суд.

    Чеботарев Василий Сергеевич

    В процессе судебного разбирательства истец праве изменять предмет или основание иска

  • Как работает Статья 480 если дело уже рассматривается в суде?

    4 ответа

    Добрый день,

    Потребитель подал в суд дефектам (царапины).

    Через заседание потребитель сказал что у него еще есть недокомплект.

    Меняется ли порядок, процедура в статье 480? Можно упростить процедуру и сразу подавать на возврат денег?

    .

    Статья 480. Последствия передачи некомплектного товара

    1. В случае передачи некомплектного товара (статья 478) покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца:

    1 соразмерного уменьшения покупной цены;

    2 доукомплектования товара в разумный срок.

    3 Только в случае если продавец в разумный срок не выполнил одно из указанных требований, потребитель вправе предъявить требование о замене некомплектного товара на комплектный или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврат уплаченной денежной суммы, в отличие от продажи некачественного товара, когда потребитель вправе сразу предъявлять эти требования на основании ст. 18 Закона РФ.

    .

    Суд разрешает только споры?

    А спора то еще нет по недокомплекту. Спор появится только когда ответчик откажется исправить или не уложится в сроки.

    Игнатенко Анастасия Борисовна

    Суд рассматривает только заявленные требования за их рамки не имеет право выходить, если есть еще вопросы пишите на вацап

    Москвитин Степан Витальевич

    пишите претензию продавцу на этот счёт и принесите в суд

    Никашин Кирилл Александрович

    Добрый вечер! В соответствии с статьей 480 Гражданского кодекса, порядок обследования недокомплекта остается прежним. Однако, поскольку у вас имеется дефект и недокомплект, вы вправе одновременно подать требования о возврате и устранении недостатков. Поскольку спора пока нет, рекомендуется уточнить все ваши требования в суде.Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

  • Цена иска, неустойка

    3 ответа

    Наркодисппансер заключило договор с ИП и оплатила 99 000 и 88 000 рублей. Однако ИП не полностью исполнил условия договора. Обязательства по установке стекла в перегородке не исполнены. Как обратиться в Арбитражный суд, цена иска сколько и какая будет. Если установка стекла входит в общую стоимость договоров, п. 6.2. Договора говорится что за неполную передачу имущества Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 5 % стоимости непереданного имущества за каждый день просрочки. Договор был заключен 11 февраля 2025 года сейчас уже 15 декабря 2025 года. Обязательства еще не выполнены. Как написать ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ о понуждении к исполнению обязанностей и взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору. Требуем выполнить обязательства и выплачивать просрочку. Как написать в исковом что в договоре не было прописано срок действия договор т.е. начало и конец. Однако , уже разумный срок. Какая будет неустойка, надо посчитать

    Клим Саяна Сайыновна

    Здравствуйте, вам нужно обратиться к юристу, поскольку ваш вопрос объёмный нужно изучить все документы.

    Моргачев Алексей Николаевич

    Вопрос комплексный, госпошлина в Арбитраж от 10 000 рублей. Обязать исполнить договор можно, неустойку лучше требовать судебную за неисполнение решения суда, она выше.

    Ефимов Валерий Павлович

    Для расчета цены иска вам нужно сложить стоимость неисполненной работы (установки стекла) и рассчитанную неустойку. Однако формула неустойки из договора (5% ежедневно) является крайне завышенной и, скорее всего, будет значительно снижена судом по статье 333 ГК РФ. Вы вправе требовать исполнения обязательств и неустойки.

    Полный юридический анализ, включая пошаговый расчет и структуру иска, содержится в прикрепленном файле.

  • Вопрос по СНТ

    2 ответа

    Добрый вечер, прошу уточник кто курирует СНТ, для подачи жалобы на неправомерное отключение электроэнергии на участке. Как узнать кто контролирует СНТ в первую очередь?

    Арзуманян Раксана Владимировна

    По закону РФ (217-ФЗ), высшим органом управления СНТ является общее собрание его членов. Прямого государственного ведомства, которому подчинялось бы СНТ как юридическое лицо, не существует. Однако разные аспекты деятельности товарищества контролируют разные надзорные органы

    Чеботарев Василий Сергеевич

    В случаях с необоснованным отключение электроэнергии в снт рекомендую прежде всего обращаться в полицию доя фиксирования факта. Остальное необходимо обсуждать.

  • Возмещение расходов на представителя. Сроки и статьи.

    4 ответа

    Преамбула - есть определение аплляционного суда от 11.12. 2024 г. о взыскании с ответчика по делу денежных средств ( компенсация морального вреда от ДТП + расходы на представителя. Истцом был получен 12.02.24 и предъявлен в ФССП исполнительный лист по данному делу и 19.02.2024 года было открыто ИП. В октябре 2024 исполнительное производство было окончено ( долг полностью выплачен) . 21 01.25 истец подал новый иск в суд по ст. 395 ч.1 ГК РФ. В исковых требованиях он также заявил возмещение расходов на представителя, который получил ИЛ в суде и предьявил его к исполнению в ФССП. Договор и акт приема передачи услуг от 18.01.2024 года, где написано что услуги Исполнителем оказаны и мсполнены в полном обьеме , а Клиентом оплачены. Однако услуги числятся исполненными в полном объеме раньше, чем они фактически были оказаны - несоответствие по датам. Ответчик хочет оспорить возмещение этих расходов по следующим основаниям: согласно ст.103.п.1 ГПК Рфзаявление о возмещении судебных расходов может быть подано в течение трех месяцев со дня вынесения последнего судебного акта.
    Также согласно п., п. 10, 11 Постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 г
    "О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ

    ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВОЗМЕЩЕНИИ ИЗДЕРЖЕК,

    СВЯЗАННЫХ С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА"
    10. Лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.

    11. Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ.
    Кроме договора и акта приема- передачи услуг нет никаких дркументов - чеков или БСО, пожтому факт несения этих расходов истцом не подтвержден. Кпоме того, компания, с котрой у истца " договор" на момент заключения этого договора находилась в стадии ликвидации регистрирующим органом как несушествуюшая,т е. договор по сути является фиктивным ( или ничтожным?)
    Вопрос - в возражениях в суде стоит ссылаться только на ст.103.1 ГПК, фиктивность договора, + отсутствие доказательств факта несения расходов истцом или можно ссылаться на все пункты сразу? Или может есть еще какие- то статьи закона, на которые можно опираться?

    Чижов Алексей Алексеевич

    Юлия, для усиления позиции в возражениях на взыскание судебных расходов можно дополнительно ПОПЫТАТЬСЯ использовать следующие аргументы и нормы права:

    ---

    ### **1. Нарушение требований к договору на услуги представителя**
    - Если договор с юристом не содержит **существенных условий** (например, предмета, сроков, конкретного перечня услуг), он может быть признан **незаключенным** (ст. 432 ГК РФ). Это лишает истца права требовать возмещения расходов, так как отсутствует правовая основа для выплат.
    - В случае, если договор подписан с организацией, которая на момент его заключения находилась в стадии ликвидации, сделка считается **ничтожной** (ст. 168, 173.1 ГК РФ).

    ---

    ### **2. Несоответствие расходов принципу разумности (ст. 100 ГПК РФ)**
    - Суды вправе снизить сумму возмещения, если услуги представителя несоразмерны сложности дела. Например, если юрист использовал шаблонные документы для типового спора, это может стать основанием для уменьшения выплат.
    - Рекомендуется ссылаться на **региональные методические рекомендации** по оплате юридических услуг (например, Постановление Губернатора НСО № 84-па), которые устанавливают ориентиры для расчета разумных сумм.

    ---

    ### **3. Отсутствие доказательств оплаты**
    - Согласно **п. 10 Постановления Пленума ВС № 1 от 21.01.2016**, истец обязан подтвердить факт оплаты услуг представителя. Если представлены только договор и акт, но нет чеков, банковских выписок или БСО, суд вправе отказать во взыскании.
    - Расписки без привязки к конкретному делу также не могут служить достаточным доказательством.

    ---

    ### **4. Нарушение сроков подачи заявления (ст. 103.1 ГПК РФ)**
    - Требование о возмещении расходов должно быть подано в течение **3 месяцев** со дня вступления в силу последнего судебного акта. Если срок пропущен без уважительных причин, суд откажет в удовлетворении.

    ---

    ### **5. Несоответствие расходов целям дела**
    - Если услуги представителя не связаны с конкретным судебным процессом (например, юрист участвовал в других делах), такие расходы не подлежат взысканию. Это следует из **ч. 1 ст. 100 ГПК РФ**, где подчеркивается необходимость связи затрат с рассматриваемым спором.

    ---

    ### **6. Ссылка на судебную практику**
    - В Определении ВС РФ № 67-КГ14-9 указано, что расходы на представителя взыскиваются только в пользу стороны, выигравшей дело по существу. Если истец проиграл иск, но требует возмещения расходов на обжалование, это противоречит позиции ВС РФ.
    - Пример из практики: суды часто отказывают во взыскании, если договор с юристом оформлен ненадлежащим образом (например, отсутствует предмет).

    ---

    ### **Рекомендации по составлению возражений**
    1. **Укажите на формальные недостатки документов**:
    - Отсутствие подписей, печатей, реквизитов;
    - Невозможность идентифицировать услуги по договору.
    2. **Требуйте исключения доказательств** по ст. 60 ГПК РФ, если они не соответствуют требованиям закона.
    3. **Приведите расчет альтернативной суммы**, основанный на региональных нормативах или средней стоимости аналогичных услуг.

    ---

    ### **Дополнительные нормы**
    - **Ст. 395 ГК РФ**: Если истец злоупотребляет правом, требуя завышенных сумм, ответчик вправе требовать компенсации убытков, вызванных необоснованными требованиями.
    - **Ст. 179 ГК РФ**: Сделка может быть признана мнимой, если стороны не планировали реального исполнения обязательств.

    ---

    Если потребуется помощь в подготовке конкретных формулировок или ссылок на судебные акты, обращайтесь — помогу структурировать документы.

    Спасибо за вопрос! Если у Вас остались вопросы или требуется помощь в подготовке документов, обращайтесь.

    Если мой ответ Вас удовлетворил и был полезен, буду признателен за отзыв на странице моего профиля: [https: //harant.ru/lawyers/moskva/chizhov-aleksej-alekseevich/]. 😊

    Если мой ответ на первый вопрос Вас удовлетворил и Вам потребуется помощь в дальнейшем, с благодарностью приму вознаграждение **В РАЗМЕРЕ, КОМФОРТНОМ ДЛЯ ВАС**, на счет в Сбербанк по номеру .

    **На Ваш вопрос я уже ответил, но дело в том, что я вынужден ограничивать количество бесплатных вопросов, чтобы качественно на них отвечать. В связи с этим, Ваш следующий вопрос или любое уточнение к предыдущему будет рассмотрено после опубликованного Вами отзыва на Ваш первоначальный вопрос на этом сайте: [https: //harant.ru/lawyers/moskva/chizhov-aleksej-alekseevich/].**

    *И не забывайте пословицы: «Скупой платит дважды», и «Жадность порождает бедность».* 😊

    С уважением,
    Алексей Чижов.

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Использовать необходимо все аргументы, некоторым уделять особое внимание. В подобных делах много нюансов.

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте.

    Если вы хотите составить возражения, то опираются не только на статьи, но и на всё фактические обстоятельства, отсутствие доказательств, вы тоже обязаны предоствмвть доказательства в подтверждение ваших доводов. Фиктивность договора не подойдёт. Не правильное применение норм права влечёт отказ. Такие возражения составлются в индивидуальном порядке, необходимо изучать само заявление, документы.

  • Продала шубу на Авито по предоплате без примерки. Покупатель просит вернуть деньги, грозит

    2 ответа

    Здравствуйте! Я продавала б/у шубку на авито за 20000 руб. Попросила девушка продать ей за 8000. Я сказала, хорошо, но тогда по предоплате на карту, потому что авито конский % берет. Через 3 дня после получения шубы покупатель пишет, что она мала, что цвет не тот, что руки в ней поднять ей сложно. Хотя я отправляла замеры. Дополнительно фото она не спрашивала. Да и я подумать не могла, что такое может произойти. Отправила шубку даже в чехле (бесплатно), в котором она хранилась. Покупатель просит вернуть деньги, пишет мне претензию в диалоге на авито с угрозами пойти в суд. Якобы суд пройдёт для меня с ужасными последующими для меня и издержками и оплатами её юриста 50 тысяч рублей. Ещё про какие-то неустойки говорит, за задержку возврата её денег. Причина: Якобы оттенок отличается на фото. Шуба моя написано было ‘жемчужно-белая’, в характеристиках , где цвет указан, стоит ‘белый’.. она и была белая изначально, со временем немного пожелтела, это ее обычный цикл жизни. Белая шубка имеет свойство желтеть. Я просто ее вытащила из шкафа и отправила ей тем же днём. На фото оттенок светлее. Говорит, что якобы вживую совсем другой. И я её ввела в заблуждение. Придралась к отсутствию химчистки и пр. Фото в претензии прислала почему-то только подклада, он со следами носки-это естественно, я же её не отдавала в химчистку . Ещё и за 8000 рублей…. Химчистка 3500 стоит. Я даром должна была отдать ей её, наверное… И вот подкладом меня стращает, что он двухцветный. Что шуба двухцветная: с одной стороны одного цвета, с другой другого. Хотя шубку отправляла одноцветную, это моя вещь, я её бережно хранила. Покупала за 65000 изначально. Я в объявлении вообще ничего про химчистку не писала. Самой шубы на фото в её претензии нет (меха), только подклад мне прислала. Причём тут подклад со следами носки?. Скажите, пожалуйста, как мне правильно поступить? Изделие покупалось без примерки. Договора купли-продажи не было. И возврат мы с ней не обсуждали. Она теперь говорит, что я это специально сделала, чтобы продать ей плохую вещь. А мне просто нужны были деньги, поэтому я и продала дёшево.

    Слюсарев Илья Сергеевич

    Договор купли продажи вы фактически заключили в устной форме. Дамачка которая пытается угрожать вам неустойкой не понимает, что фз о защите прав потребителей на ваш случай не распространяется. Она конечно может подать в суд, но мало вероятно, что ей что-то там удовлетворят

    Ефимов Валерий Павлович

    Основная опасность — необоснованные угрозы покупателя, так как на дистанционную продажу б/у вещи между физлицами не распространяется ЗоЗПП, и возврат возможен лишь при доказанстве существенных недостатков или обмана (ст. 450, 470 ГК РФ). Ваш путь к спасению — не поддаваться на давление и сохранять всю переписку. Для четкой оценки рисков и подготовки ответа просто скиньте скрин её претензии с угрозами в ЛС — вы получите готовую позицию для защиты.

  • Одностороннее расторжение договора услуг

    4 ответа

    Здравствуйте, есть договор возмездного оказания услуг (маркетинг)
    с авансом поделенным на 2 разных платежа и основной платеж, который выплачивается после сдачи-приемки всего проекта по тех.заданию.
    Первая часть аванса была выплачена в срок, вторую заказчик не оплачивает (ссылается на проблемы с банком).
    Это несоблюдение условий договора со стороны заказчика, верно?
    Я могу рассчитывать на односторонний разрыв договора без возврата первой оплаченной суммы?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Для ответа на ваш вопрос нужно ознакомиться с условиями договора. Нет, не верно. На основании чего вы хотите оставить первую часть оплаченной суммы?

    Ким Галина Владимировна

    Договор надо читать. Договоры по общим фразам не расторгаются тем более с невозвратом первой оплаченной суммы. Окажу юридическую помощь: профессиональные консультации; подготовка всех необходимых документов.

    Ена Дмитрий Викторович

    Доброе время суток! Если договором не предусмотрены основания и порядок расторжения договора (отказа от договора), действуют общие положения (ГК РФ) - по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. По поводу ссылки на проблемы с банком. Если Ваш заказчик, исполняя договор, осуществляет предпринимательскую деятельность, его проблема с банком не снимает с него ответственности перед Вами за нарушение договора. С учётом вышеизложенного, если расторжение договора (отказа от договора) с Вашей стороны будет правомерным, полагаю, что заказчик должен компенсировать Вам произведенные затраты. При этом, заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы. Рекомендую внимательно почитать договор, т.к. обычно основания и порядок расторжения договора (отказа от договора) в договоре указываются.

  • Расторжение договора и возврат аванса за неоказанную услугу.

    3 ответа

    Здравствуйте. Фирма по производству и монтажу окон ПВХ, неисполняет условия договора . В договоре указали, что невозможно расторжение договора со стороны заказчика по истечении 2 дней. Конкретного срока выполнения заказа не называют, тянут время. Как расторгнуть договор и получить назад аванс(70% от всей суммы)?

    Голубков Денис Александрович

    Добрый день. По закону о защите прав потребителей Вы имеете право в любой момент отказаться от исполнения договора оказания услуг и вернуть аванс за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. Расходы они вряд ли успели понести, поэтому Вы имеете право вернуть все средства

    Нужно написать и направить претензию в организацию, если отказ - в суд

    Полев Михаил Владимирович

    Добрый день, вы в праве обратиться к исполнителю с заявлением о расторжении договора с установлением даты расторжения или претензией в которой указать обстоятельства и требование о возврате понесенных расходов, с указанием процентов и пеней в случае их отказа в выполнении ваших требований, далее обратиться в суд для защиты ваших прав как потребителя

    Если Вам помог мой комментарии прошу оставить отзыв, с уважением М.В. Полев, для более подробного анализа вашего дела можете перейти в диалоги, по телефону или в Ватсап, готов оказать юридическое сопровождение по вашему делу

    Матвеев Владимир Леонидович

    Добрый день, подайте претензию, если претензию не удовлетворят, то в суд. Если нужна помощь готов помочь.

Мы используем cookie, чтобы сайт работал лучше